
0/200

品匯左岸商務廣場南塔及裙樓經(jīng)營改造項目(***)
工程總承包招標公告
本招標項目品匯左岸商務廣場南塔及裙樓經(jīng)營改造項目(***)已由登錄后查看董事會(決議)以蘇軌集董〔****〕*號批準建設,項目業(yè)主為登錄后查看,代建方為登錄后查看,建設資金來自 自籌 ,項目出資比例為***%。項目已具備招標條件,現(xiàn)進行公開招標,特邀請有興趣的潛在投標人參加投標。
*.*項目概況:
*.*.*建設地點:品匯左岸商務廣場位于蘇州市吳中區(qū)太湖新城東太湖路北側,塔韻路西側,橘林街東側。
*.*.*建設規(guī)模:本體改造面積約:*****?,其中裙房 **-企業(yè)食堂、企業(yè)展廳,****?,**多功能廳及走道****?、塔樓一層-辦公門廳***?,裙房三四層-辦公區(qū),****?,南塔樓辦公區(qū)*****?。
備注:以上面積僅為預估,最終以實際面積為準
*.*.*合同估算價:***** 萬元
*.*.*工期要求:總工期要求:***日歷天(具體開工時間以發(fā)包人開工令為準)。
除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下節(jié)點工期:
(以上開工時間及改造實施范圍均為暫定,甲方可根據(jù)項目運營開發(fā)等情況進行調整,乙方承諾服從甲方要求對上述開工時間及施工階段的調整。以上各階段的取消或者調整不影響其他服務的合同價格。)
*.*.* 其他:/
*.*招標范圍:包括本工程設計、工程施工、設備購置并安裝調試直至竣工驗收合格及保修期內(nèi)的保修、移交、備案等相關資料的辦理等,具體范圍詳見發(fā)包人要求。
*.*申請人應具備【工程設計綜合甲級】或【(建筑行業(yè))行業(yè)資質甲級】或【建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)資質甲級】或【(建筑裝飾工程設計專項資質甲級)以及(消防設施工程設計專項乙級及以上)】設計資質,同時具備【建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質一級】與【建筑機電安裝工程專業(yè)承包資質一級】與【消防設施工程專業(yè)承包資質二級及以上】施工資質,并在人員、設備、資金等方面具備相應的工程總承包能力。
*.*投標人擬派總承包項目經(jīng)理應當具有[建筑工程一級注冊建造師同時具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(*證)])或[國家一級注冊建筑師] 或[國家注冊監(jiān)理工程師]或 [工程建設類高級專業(yè)技術職稱],且必須滿足下列條件:
(*)總承包項目經(jīng)理不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)。
(*)總承包項目經(jīng)理不得同時在兩個或者兩個以上工程項目上任職。
(*)總承包項目經(jīng)理無行賄犯罪行為記錄;或有行賄犯罪行為記錄,但自記錄之日起已超過*年的。
*.* 投標人及擬派總承包項目經(jīng)理應具備其他要求:
*.*.*工程總承包項目經(jīng)理以工程總承包項目經(jīng)理身份承擔過以下類似工程(*),或以項目負責人身份承擔過以下項目類似工程(*)或(*):
*.*.*投標人承擔過以下類似工程(*)、(*)、(*)業(yè)績之一,如為聯(lián)合體投標,類似工程(*)、(*)以牽頭方業(yè)績?yōu)闇剩?/p>
類似工程認定標準:
(*)工程總承包業(yè)績:****年*月*日至今(以竣工驗收報告時間為準)承擔過單項合同金額****萬元及以上的裝修工程總承包(***)業(yè)績;
(*)工程施工業(yè)績:****年*月*日至今(以竣工驗收報告時間為準)承擔過單項合同金額****萬元及以上的裝修工程的施工業(yè)績;
(*)工程設計業(yè)績:****年*月*日至今(以合同簽訂時間為準)承擔過設計合同總投資金額****萬元及以上的裝修工程設計;
注:(*)、(*)項業(yè)績需提供以下證明材料:中標通知書(如有)、工程總承包合同或施工合同、竣工驗收證明的原件掃描件,如上述材料無法體現(xiàn)相關信息的,可提供業(yè)主證明加以佐證。
(*)項業(yè)績需提供以下證明材料:中標通知書(如有)、設計合同的原件掃描件,如上述材料無法體現(xiàn)相關信息的,可提供業(yè)主證明加以佐證。
□*.*.*自 年 月 日以來,投標人和擬派總承包項目經(jīng)理沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的;
□*.*.*自 年 月 日以來,投標人沒有無正當理由放棄中標資格(不含總承包項目經(jīng)理多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的;
□*.*.*自 年 月 日以來,投標人沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區(qū))建設行政主管部門通報批評的;
□*.*.*自 年 月 日以來,投標人或者擬派總承包項目經(jīng)理在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的,履約評價不合格的名單如下:
*.*投標人不得有招標文件第二章投標人須知第*.*.*項規(guī)定的情形。
*.* 本次招標 □不接受聯(lián)合體投標;
*接受聯(lián)合體投標。
采用聯(lián)合體投標的,應滿足招標文件第二章投標人須知第*.*.*項的規(guī)定。
聯(lián)合體投標的應滿足下列要求:①若為聯(lián)合體投標,須附聯(lián)合體協(xié)議,并明確約定各方擬承擔的工作和責任,且在規(guī)定端口上傳聯(lián)合體協(xié)議書原件掃描件;②聯(lián)合體組成方不得超過*家單位,應由設計單位和施工單位組成,聯(lián)合體牽頭方須為具備建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質一級的施工單位;③擬派的工程總承包項目經(jīng)理須為牽頭方單位在職人員;④聯(lián)合體的各成員不得再以自己名義單獨參加本次投標,也不得參加另外的聯(lián)合體參加本次投標,如有違反將取消該聯(lián)合體及聯(lián)合體各成員的投標資格。
*.*其他要求:
(*)申請人或聯(lián)合體投標的施工總承包企業(yè)須具備安全生產(chǎn)條件,并取得安全生產(chǎn)許可證(相關規(guī)定不作要求的除外);
(*)本項目除工程總承包項目經(jīng)理外還須設置設計負責人和施工負責人,擬派的工程總承包項目經(jīng)理可以兼任施工負責人。設計負責人須具有國家一級注冊建筑師或高級工程師及以上職稱;施工負責人須具有一級注冊建造師和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(*證),且無在建工程。
(*)投標申請人具有獨立訂立合同的能力;
(*)本項目執(zhí)行《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機制的實施意見》(蘇信用辦[****]**號)。投標人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”(登錄后查看)網(wǎng)站查詢結果(嚴重失信主體名單)為準;
(*)根據(jù)省、市清欠辦被限制市場準入和通報批評的企業(yè)及人員名單的通知,在全省限制市場準入的單位和人員未經(jīng)解禁不得參加本項目投標,建筑施工企業(yè)不得與限制準入的勞務企業(yè)開展勞務合作。
(*)本項目執(zhí)行開標當日有效的蘇州市住房和城鄉(xiāng)建設局公布的“建筑業(yè)企業(yè)投標行為考評結果”。
(*)本工程執(zhí)行“蘇建招辦〔****〕*號文”,投標人在投標文件遞交截止時間當日,建筑業(yè)企業(yè)資質(本次招標中需要的企業(yè)資質)動態(tài)監(jiān)管結果均不處于不合格狀態(tài)。
(*)本項目執(zhí)行《蘇州市軌道交通履約信用考核管理辦法(試行)》(蘇軌集〔****〕**號);
(*)本項目執(zhí)行《市住房城鄉(xiāng)建設局關于貫徹《江蘇省招標投標條例》的通知》(蘇住建建〔****〕*號)的規(guī)定。
(**)投標人近*年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄或近*年內(nèi)有行賄不良行為且被記錄(以行賄人或受賄人的法院判決書認定,按首次公告發(fā)布之日推算,時間以判決書落款時間為準;行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[****]*號)第七條第一款規(guī)定金額的即行受限)的;法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過*年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過*年(以行賄人或受賄人的法院判決書認定,時間以判決書落款時間為準;行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[****]*號)第七條第一款規(guī)定金額的即行受限)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。
(**)對于有控股關系或者隸屬關系的單位不得同時申請本項目。一家單位(以集團公司為限)最多允許一個投標人參加本項目投標,如同一集團公司有多個投標人通過資審且均無意向退出,則取消該集團公司所有投標人本項目投標資格。
注:集團公司的界定:如為央企,指央企二級公司;如為其他企業(yè),指一級公司。
(**)施工負責人是非變更后無在建工程,或施工負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿*個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了施工負責人解鎖手續(xù),或施工負責人有在建工程,但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在施工負責人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。
*.*招標文件獲取時間為: ****年*月**日**時**分至****年*月**日**時**分;
*.*招標文件獲取方式:投標人使用**數(shù)字證書登錄“電子招標投標交易平臺”獲取;
本招標公告及招標文件中“電子招標投標交易平臺”選用:蘇州市公共資源交易平臺。
企業(yè)注冊問題、注冊后完善信息問題、登錄問題、**相關問題等參見《常見問題及解答匯總》******.****.******.***.**/*****/**********/?******=********-****-****-****-************&***********=******)
*.* 投標截止時間為 :****年*月**日*時**分。
*.*逾期送達的投標文件,招標人不予受理。
本次招標采用資格后審方式進行資格審查,資格評審標準詳見招標文件第三章。
本次招標的評標標準和方法詳見招標文件第三章。
本項目采用“評定分離”。有效投標大于*家時,不排序推薦中標候選人*名;有效投標為*~*家時,不排序推薦中標候選人*名;有效投標等于*家時,則不再采用“評定分離”確定中標人,評標委員會按照招標文件中規(guī)定的評分辦法,推薦*家有排序的合格的中標候選人;有效投標少于*家時,評標委員會作出是否具備競爭性判斷,如具備競爭性,可繼續(xù)推薦有排序的中標候選人,招標人根據(jù)評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。最終由招標人采用票決法確定擬定中標人。
本次招標公告在蘇州市公共資源交易網(wǎng)“登錄后查看”、蘇州軌道交通網(wǎng)“登錄后查看">點擊查看相關鏈接”(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。
招 標 人:登錄后查看
地址:蘇州市蘇旺路**號
郵編:******
聯(lián)系人:黃工
電話:****-********轉****
傳真:/
電子郵箱:/
招標代理機構:登錄后查看
地 址:蘇州市干將西路***號
郵 編:******
聯(lián) 系 人:盧毅
電 話:****-********轉****
傳 真: /
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200