国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

首頁> 查企業(yè)> 湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司金華分公司> 湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司金華分公司裁判文書詳情
湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司金華分公司
有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股)
信譽(yù)良好
注冊資本:-
法定代表人:趙淑新
聯(lián)系方式:15068085351
注冊時間:2012-05-03
公司地址:浙江省金華市婺城區(qū)新獅街道高村新高街199號
簡介:
--
展開
樓振盛與湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司金華分公司、湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司建設(shè)工程合同糾紛一審民事判決書
案號:(2018)浙0727民初114號         判決日期:2019-07-25         法院:磐安縣人民法院
當(dāng)事人信息
原告樓振盛與被告湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司金華分公司(以下簡稱金華分公司)、湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司(以下簡稱湘棋公司)、磐安縣星誠建設(shè)有限公司(以下簡稱星誠公司)建設(shè)工程合同糾紛一案,本院立案受理后,依法由審判員陳旭明適用簡易程序公開開庭進(jìn)行了審理。因案件爭議較大,裁定轉(zhuǎn)為普通程序,并依法組成合議庭于2019年7月12日公開開庭進(jìn)行了審理,原告樓振盛及其委托代理人方能地,被告湘棋公司、金華分公司委托代理人何瀟、星誠公司法定代表人盧萌及其委托代理人蔣浪舟、孔東雷到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)
訴訟參與人信息
暫無數(shù)據(jù)
案件基本信息
原告訴稱:被告金華分公司系被告湘棋公司的分公司。被告星誠公司將35KV深川3765線25#-40#線路改造工程的項目交給金華分公司施工,后金華分公司將上述工程交由原告施工。原告按約完成上述工程(實際施工系27#-50#),并經(jīng)過被告金華分公司、星誠公司的質(zhì)量檢測已在實際使用。后星誠公司自行作出《工程結(jié)算書》(并無審計資質(zhì)),得出的數(shù)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場價值。原告多次與被告協(xié)商,至今就工程造價未達(dá)成一致意見。另原告在施工過程中,因三被告未能與當(dāng)?shù)孛癖娋褪┕な乱藚f(xié)調(diào)一致,致使工程長時間無法正常開工,造成原告誤工損失數(shù)十萬元。請求判令三被告支付原告工程款140萬元(實際付款以鑒定結(jié)果為準(zhǔn)),并賠償原告誤工損失20萬元。本案訴訟費由被告承擔(dān)。 被告湘棋公司、金華分公司答辯稱:按照我們與原告簽訂的工程考核責(zé)任書第3條約定,按工程款的25%提取工程管理費。 被告星誠公司答辯稱:我公司將勞務(wù)工程發(fā)包給金華分公司施工,原告和金華分公司存在轉(zhuǎn)包關(guān)系,與我公司不存在直接法律關(guān)系。涉案工程施工質(zhì)量不合格,部分工程未按設(shè)計圖施工,43#塔基已由我公司全部重做,42#塔基礎(chǔ)質(zhì)量有問題需重做,該兩塔相應(yīng)工程款都應(yīng)扣除。32#護(hù)坡坍塌我公司已重做,34#塔基護(hù)坡嚴(yán)重坍塌需要修復(fù)。另有17個塔基沒有回填,5個鐵塔不是承包人所立,應(yīng)扣除相應(yīng)款項。經(jīng)我公司審計工程款為2532701元,不計算43#工程款。至今,已支付工程款150萬元,是由于承包人不配合結(jié)算,責(zé)任不在我公司。我們和承包人結(jié)算時,應(yīng)當(dāng)扣除18%管理費。原告要求我公司直接向其支付工程款無事實和法律依據(jù)。停工損失無事實和法律依據(jù)。綜上,要求駁回原告對本公司的訴訟請求。 經(jīng)審理查明:金華分公司系湘棋公司的分公司。被告星誠公司與金華分公司簽訂《勞務(wù)分包合同》,約定:35KV深川3765線25#-40#線路改造工程勞務(wù)分包給金華分公司,合同期限自2014年9月30日至2015年10月30日止,進(jìn)度目標(biāo)要求在2015年12月30日前完成;合同總價暫定為220萬元(含稅)等內(nèi)容。2014年7月28日,由黃鵬程代表湘棋公司磐安項目部(甲方)與原告樓振盛(乙方)簽訂《工程考核責(zé)任書》,將35KV深川3765線改造工程轉(zhuǎn)包給原告樓振盛施工,約定工程款的25%為甲方工程管理費,工程款的75%支付給乙方,并承擔(dān)各自的稅收。嗣后,原告樓振盛對涉案工程進(jìn)行了施工,實際施工范圍為35KV深川3765線27#-50#線路改造工程。原告樓振盛與被告星誠公司因工程款結(jié)算發(fā)生爭議,為此,原告提起訴訟。經(jīng)鑒定,35KV深川3765線27#-50#線路改造工程的工程造價為人民幣3516193元,被告星誠公司已支付金華分公司工程款150萬元,其中原告收取140萬元。 上述事實,有《勞務(wù)分包合同》、《工程考核責(zé)任書》、《工程造價咨詢報告書》、銀行轉(zhuǎn)賬憑證,以及原、被告的陳述等證據(jù)所證實
判決結(jié)果
一、被告湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司于本判決生效后十五日內(nèi)支付原告樓振盛工程款1588764.05元。 二、被告磐安縣星誠建設(shè)有限公司在尚未支付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)支付責(zé)任。 三、駁回原告樓振盛的其他訴訟請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 本案案件受理費19200元,由原告樓振盛負(fù)擔(dān)101元,被告湖南省湘棋送變電建設(shè)有限公司負(fù)擔(dān)19099元(限于本判決生效后七日內(nèi)交付,逾期將強(qiáng)制執(zhí)行)。 如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于浙江省金華市中級人民法院
合議庭
審判長陳旭明 人民陪審員厲益平 人民陪審員羊妙珍 二〇一九年七月二十五日 代書記員陳振國
判決日期
2019-07-25

發(fā)布招標(biāo)/采購信息

打開微信"掃一掃"添加客服咨詢

IOS

Android

微信客服

APP下載