国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

上訴人淮安市淮安區(qū)殘疾人聯(lián)合會（以下至判決主文前簡稱淮安殘聯(lián)會）因與被上訴人綠藝園林建設(shè)有限公司（以下至判決主文前簡稱綠藝園林公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，不服淮安市淮安區(qū)人民法院（2019）蘇0803民初2295號民事判決，向本院提起上訴。本院于2019年9月26日立案后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

淮安殘聯(lián)會上訴請求：撤銷一審判決，依法改判上訴人不承擔(dān)工程增量費(fèi)用833332.26元，不承擔(dān)招標(biāo)代理費(fèi)46000元，不承擔(dān)鑒定費(fèi)104300元，不承擔(dān)利息，并由被上訴人承擔(dān)一、二審訴訟費(fèi)。事實(shí)和理由：1、工程增量部分均系被上訴人單方行為，且均沒有履行審批手續(xù)，上訴人不應(yīng)承擔(dān)該增量部分工程款的給付義務(wù)。涉案工程增量部分費(fèi)用合計833332.26元，均未履行審批手續(xù)，且其中部分項目系被上訴人為了施工方便，自行更改原設(shè)計方案，故上訴人不應(yīng)承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用；2、上訴人不應(yīng)承擔(dān)招標(biāo)代理費(fèi)，一審法院僅以交易習(xí)慣判令上訴人承擔(dān)招標(biāo)代理費(fèi)沒有依據(jù)；3、上訴人不承擔(dān)鑒定費(fèi)，因被上訴人擅自增加工程量且擅自變更原設(shè)計方案致工程不能及時審計，責(zé)任在被上訴人，鑒定費(fèi)用應(yīng)由被上訴人自行承擔(dān)；4、因被上訴人擅自增項并擅自變更設(shè)計方案致工程未能及時審計，無法確定工程造價，責(zé)任在被上訴人。上訴人按照合同約定時間節(jié)點(diǎn)及時支付應(yīng)付到期工程款，不存在逾期支付的事實(shí)，被上訴人主張逾期支付應(yīng)付工程款利息不應(yīng)得到支持。 綠藝園林公司辯稱，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，程序合法，證據(jù)確實(shí)充分，請求駁回上訴，維持原判。 綠藝園林公司向一審法院起訴請求：1、判令原審被告立即給付工程款4507758.72元及利息（利息以4507758.72元為基數(shù)，按照中國人民銀行同期貸款利率從2018年1月10日計算至實(shí)際給付之日）；2、原審被告立即向原審原告支付其墊付的招標(biāo)代理費(fèi)46000元；3、原審被告承擔(dān)本案鑒定費(fèi)用104300元；4、原審被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。 一審法院認(rèn)定事實(shí)：2015年6月2日，綠藝園林公司與淮安殘聯(lián)會簽訂《建設(shè)工程施工合同》，綠藝園林公司負(fù)責(zé)承建淮安殘聯(lián)會發(fā)包的淮安區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心園林綠化景觀工程，合同暫定總價為8319768.86元，合同約定質(zhì)量保修期為2年，自竣工驗(yàn)收合格之日起計算。該工程于2016年2月26日竣工，2016年3月1日竣工驗(yàn)收合格，淮安殘聯(lián)會在單位工程竣工驗(yàn)收證明書上蓋章確認(rèn)。綠藝園林公司于2017年7月11日向淮安殘聯(lián)會移交涉案工程的竣工結(jié)算書及完整的竣工結(jié)算資料，按合同約定，淮安殘聯(lián)會應(yīng)當(dāng)及時移交審計機(jī)關(guān)進(jìn)行審計，并在6個月內(nèi)審計結(jié)束，截止目前已經(jīng)超過審計期限。2018年2月26日工程養(yǎng)護(hù)質(zhì)保期滿，2018年2月28日，綠藝園林公司將涉案工程全部移交給淮安殘聯(lián)會。因施工圖紙及工程量的變更，導(dǎo)致工程總價款發(fā)生變更。經(jīng)淮安市淮安區(qū)人民法院選定的鑒定機(jī)構(gòu)江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司鑒定，涉案工程的總造價為9317758.72元?；窗矚埪?lián)會于2015年9月29日支付工程款83萬元、2015年10月28日支付工程款166萬元，2016年10月22日支付工程款200萬元，2017年1月26日支付工程款32萬元，合計481萬元，尚欠4507758.72元工程款未付清。綠藝園林公司是有建筑資質(zhì)的公司。 一審法院認(rèn)為：依法成立的合同，自成立時生效。建設(shè)工程驗(yàn)收合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付價款。當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息，工程款的利息從應(yīng)付工程價款之日計付。 綠藝園林公司和淮安殘聯(lián)會簽訂《建設(shè)工程施工合同》合法有效。涉案工程系園林綠化景觀工程，該工程竣工驗(yàn)收合格，綠藝園林公司繼續(xù)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)二年符合質(zhì)量保修期要求，并將全部工程移交給淮安殘聯(lián)會，履行了全部合同義務(wù)，綠藝園林公司主張淮安殘聯(lián)會依據(jù)合同約定支付工程價款，符合法律規(guī)定，予以認(rèn)定。 綠藝園林公司主張工程總造價9317758.72元，淮安殘聯(lián)會已付款481萬元，淮安殘聯(lián)會應(yīng)給付工程款4507758.72元，并支付逾期付款利息（按中國人民銀行同期同類貸款利率計算的利息）?；窗矚埪?lián)會對已付款數(shù)額無異議，對工程總造價有異議。因工程變更是經(jīng)淮安殘聯(lián)會同意并經(jīng)監(jiān)理簽證，其對工程款的異議不成立，確認(rèn)淮安殘聯(lián)會尚欠綠藝園林公司工程款4507758.72元。按照合同17.3.1約定，淮安殘聯(lián)會負(fù)沒有及時審計責(zé)任，2018年2月26日工程養(yǎng)護(hù)質(zhì)保期滿，綠藝園林公司于同月28日將涉案工程移交給淮安殘聯(lián)會，綠藝園林公司已全部履行合同義務(wù)，質(zhì)量保修期滿，質(zhì)保金在過質(zhì)保期后退還，故淮安殘聯(lián)會應(yīng)于2018年3月1日起承擔(dān)工程款4507758.72元逾期付款責(zé)任，給付綠藝園林公司按中國人民銀行同期同類貸款利率計算的利息?；窗矚埪?lián)會辯稱不應(yīng)給付利息無事實(shí)和法律依據(jù)。 淮安殘聯(lián)會辯稱鑒定費(fèi)104300元應(yīng)當(dāng)由綠藝園林公司承擔(dān)，因工程變更是經(jīng)淮安殘聯(lián)會同意并經(jīng)監(jiān)理簽證，涉案工程未能審計的原因在于淮安殘聯(lián)會，且合同中沒有約定由綠藝園林公司承擔(dān)審計費(fèi)用，淮安殘聯(lián)會應(yīng)承擔(dān)審計的責(zé)任，其辯稱不承擔(dān)鑒定費(fèi)無事實(shí)和法律依據(jù)，對其主張不予支持。 綠藝園林公司主張淮安殘聯(lián)會承擔(dān)其墊付的招標(biāo)代理費(fèi)服務(wù)費(fèi)46000元，雙方合同中未約定綠藝園林公司承擔(dān)招標(biāo)代理費(fèi)，交易習(xí)慣一般由中標(biāo)單位先墊付投標(biāo)費(fèi)，付工程款時候一并支付給中標(biāo)單位，綠藝園林公司該主張符合規(guī)定，予以確認(rèn)。 一審法院依照《中華人民共和國合同法》第四十四條第一款、第二百六十九條、第二百七十九條、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規(guī)定，作出一審判決：一、淮安殘聯(lián)會在判決生效后十日內(nèi)給付綠藝園林公司工程款4507758.72元及承擔(dān)逾期利息（利息計算方法為以4507758.72元為基數(shù)，從2018年3月1日起至給付之日止，按中國人民銀行同期同類貸款利率計算的利息）；二、淮安殘聯(lián)會在判決生效后十日內(nèi)給付綠藝園林公司招標(biāo)代理費(fèi)46000元。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。一審案件受理費(fèi)44064元，鑒定費(fèi)104300元，合計148364元，由淮安殘聯(lián)會負(fù)擔(dān)。 雙方當(dāng)事人在二審均未提供新證據(jù)。 本院對一審查明的事實(shí)予以確認(rèn)

駁回上訴，維持原判。 二審案件受理費(fèi)12593元，由淮安市淮安區(qū)殘疾人聯(lián)合會負(fù)擔(dān)。 本判決為終審判決

審判長江東新 審判員張兆宇 審判員鄒艷萍 二〇一九年十二月二十日 書記員呼延嫄嫄

2019-12-31