国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

原告云南三江民爆服務(wù)有限責(zé)任公司與被告青島高路通建筑工程有限公司建設(shè)工程分包合同糾紛一案，本院于2019年2月21日立案受理后，依法適用簡易程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告云南三江民爆服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“云南三江民爆公司”）及其委托訴訟代理人普共才，被告青島高路通建筑工程有限公司（以下簡稱“青島高路通公司”）的委托訴訟代理人林立守到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

原告云南三江民爆公司向本院提出訴訟請求：1.判令被告向原告支付工程款534462.64元；2.本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：2015年4月25日，原被告雙方簽訂了《爆破施工合同書》。合同簽訂后，原告委托張艷君按施工合同約定積極履行了爆破義務(wù)。2017年1月12日，原被告對2016年3月至2016年7月所完成的工程量進(jìn)行了結(jié)算，通過結(jié)算，被告欠原告工程余款534462.64元至今未付。被告的行為嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益，故提起訴訟。 被告青島高路通公司辯稱，我公司與原告在2016年3月至7月間不存在合同關(guān)系。2015年4月25日，我公司和原告公司的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽訂了《爆破施工合同書》，該合同書約定，雙方的合同有效期至2015年12月31日；我公司于2016年1月30日與原告做過工程結(jié)算，工程款已經(jīng)付清，雙方簽訂的《爆破施工合同書》已終止；結(jié)算單中注明，雙方如繼續(xù)合作，將重新簽訂合同。原告訴請的2016年3月至7月結(jié)算余額534462.64元未支付一事，我公司舉證了《結(jié)算單》，結(jié)算單《聲明》內(nèi)容為：以上數(shù)據(jù)是我方受遼源合眾公司及中交一航局項(xiàng)目部的委托，對張艷君爆破隊(duì)伍2016年3月以后所完成的工程量的結(jié)算，該數(shù)據(jù)不能作為最終結(jié)算憑證，張艷君在此期間和我方?jīng)]有存在任何合同關(guān)系，原告訴請的工程余款并非由我公司支付；從原告所舉證的結(jié)算單余額項(xiàng)內(nèi)容顯示-12424.37元，證明我公司給原告的工程款已經(jīng)付清，反而是原告欠我公司12424.37元。另外，由于原告所指派的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人組織的機(jī)械設(shè)備不到位、管理混亂等因素，導(dǎo)致施工緩慢，2016年3月20日，蒙文硯高速公路三分部召開會議，責(zé)令我公司即日清場，并指派遼源合眾公司進(jìn)行接手施工，重新組織相關(guān)機(jī)械設(shè)備及人員進(jìn)場施工，爆破隊(duì)伍負(fù)責(zé)人張艷君參加了該次會議，并表態(tài)愿意服從項(xiàng)目部和遼源合眾的安排。我公司在項(xiàng)目部的監(jiān)督下，和遼源合眾公司簽訂《工程施工合作協(xié)議》，自2016年3月以后，爆破隊(duì)伍負(fù)責(zé)人張艷君所領(lǐng)取的工程款由遼源合眾公司安排支付。另外，根據(jù)我公司提供的證據(jù)內(nèi)容，原告與遼源合眾已經(jīng)成立事實(shí)的合同關(guān)系，與我公司不存在任何的合同關(guān)系。綜上，懇請依法駁回原告的訴訟請求。 當(dāng)事人圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對當(dāng)事人無異議的證據(jù)，本院予以確認(rèn)和采信。對有爭議的證據(jù)，本院認(rèn)定如下：被告提交的證據(jù)：1、《結(jié)算清單》（含附件2、附件3），欲證明張艷君與遼源合眾公司的合作結(jié)束，請被告出面幫助對2016年3月至7月間工程進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算單與被告無關(guān)；2、《結(jié)算協(xié)議》，欲證明張艷君所施工的工程量為29萬立方米；3、《收據(jù)（一）》（會議記錄），欲證明被告已支付張艷君所施工的工程款事實(shí)；4、《收條》，欲證明涉及到的部分工程款是先支付給遼源合眾公司，再由該公司支付給張艷君；5、《監(jiān)督付款書》，欲證明張艷君向遼源合眾公司借款的事實(shí)；6、《欠條》，欲證明張艷君組織管理混亂、施工緩慢的事實(shí)；7、《收據(jù)（二）》，欲證明張艷君在施工過程中對他人財(cái)產(chǎn)造成損失由我方墊付的事實(shí)。本院認(rèn)為，上述證據(jù)1、證據(jù)2，原表內(nèi)容均為機(jī)打，均有雙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或公司簽字按印，且原告對其真實(shí)性無異議，雖然在附件2中有手寫補(bǔ)充內(nèi)容，但不影響雙方對工程量及工程款結(jié)算的事實(shí)，故本院對其真實(shí)性予以采信。對證據(jù)3有原告現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，證據(jù)4、證據(jù)6、證據(jù)7，四組證據(jù)結(jié)合雙方無爭議的證據(jù)報(bào)表扣款項(xiàng)內(nèi)容及原告認(rèn)可的事實(shí)，本院對其真實(shí)性予以采信。證據(jù)5為原告現(xiàn)場負(fù)責(zé)人與案外人的其他債權(quán)關(guān)系，與本案無關(guān)聯(lián)性，不予認(rèn)定。 本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：原告云南三江爆破公司系以一般巖土爆破設(shè)計(jì)與施工等為經(jīng)營范圍的公司。2015年4月25日，以被告為甲方、原告為乙方，雙方簽訂了《爆破施工合同書》，被告將其承建的云南蒙文硯高速公路建設(shè)工程第三工區(qū)工程的爆破作業(yè)分包由原告施工。該合同約定：工程名稱為云南蒙文硯高速工程，工程量為32萬方保底結(jié)算，工程內(nèi)容是打炮眼、引爆炸材；工期自2015年5月1日至2015年12月31日止，如提前完成，合同自然終止。施工內(nèi)容和單價(jià)：爆破工程以7.5元每方（包括炸材，打炮眼所用的機(jī)械設(shè)備、柴油、電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用）委托乙方嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工。甲方的主要義務(wù)是負(fù)責(zé)工程測量放樣、斷面清表、安全保障等措施，協(xié)助乙方在爆破作業(yè)過程中對交通工具、行人、農(nóng)作物、林地、墳地等設(shè)施受損的賠償，并按工程進(jìn)度支付工程款等；乙方的主要義務(wù)是按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行施工作業(yè)及相關(guān)安全保障工作。合同簽訂后，原告按工程內(nèi)容分階段進(jìn)行了施工并交付。原、被告雙方于2017年1月12日，雙方對2016年3月至7月間的工程進(jìn)行結(jié)算，原告完成工程量計(jì)價(jià)1456875元，扣除土石方、火工品、借支款、稅金909987.99元相關(guān)款項(xiàng)后，剩余工程款546887.01元；同日，雙方還對前個(gè)階段的柴油費(fèi)、誤工補(bǔ)償、工費(fèi)、爆破賠償及部分工程量、火工品、借支款、稅金等進(jìn)行結(jié)算，原告負(fù)債12424.37元；原告施工的工程余款，至今被告未予以支付

被告青島高路通建筑工程有限公司于判決生效后十日內(nèi)一次性支付原告云南三江民爆服務(wù)有限責(zé)任公司工程款534462.64元。 如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)9145元，減半收取計(jì)4572.50元，由被告青島高路通建筑工程有限公司負(fù)擔(dān)。 如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按照對方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于云南省紅河哈尼族彝族自治州中級人民法院

審判員朱寶華 二〇一九年五月十三日 書記員方自俞

2020-04-27