浙江廣潤建設(shè)有限公司、舟山市國宏水泥構(gòu)件有限公司破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn)糾紛二審民事判決書
案號:(2020)浙09民終173號
判決日期:2020-08-26
法院:浙江省舟山市中級人民法院
當(dāng)事人信息
上訴人浙江廣潤建設(shè)有限公司(以下簡稱廣潤公司)因與上訴人舟山市國宏水泥構(gòu)件有限公司(以下簡稱國宏公司)、原審第三人舟山市啟宏貿(mào)易有限公司(以下簡稱啟宏公司)破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn)糾紛一案,不服舟山市定海區(qū)人民法院(2018)浙0902民初2869號民事判決,向本院提起上訴。本院于2020年4月3日立案受理后,依法組成合議庭,經(jīng)閱卷及詢問當(dāng)事人,決定不開庭進(jìn)行審理。上訴人廣潤公司的委托訴訟代理人賀金戈、上訴人國宏公司的委托訴訟代理人蔣善軍、原審第三人啟宏公司的委托訴訟代理人沈佳敏到庭就案件事實(shí)和法律適用發(fā)表了各自意見并接受法庭詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)
訴訟參與人信息
暫無數(shù)據(jù)
案件基本信息
廣潤公司上訴請求:依法支持廣潤公司的原審全部訴訟請求。事實(shí)與理由:一、原審對于結(jié)算款中的補(bǔ)樁費(fèi)用金額認(rèn)定有誤。《明珠廣場竹節(jié)樁管樁工程量匯總表》所記載的是所有施工的記錄匯總,上述表中明確包括Ф500打補(bǔ)樁的4根197米和Ф600打補(bǔ)樁的11根540米工程量,表下匯總說明,只是表明上述表中共計15根補(bǔ)樁不予計入工程量,由施工單位承擔(dān),該表并未對具體樁進(jìn)行數(shù)量和金額的匯總,原審判決認(rèn)定廣潤公司自行計算的《明珠廣場竹節(jié)樁管樁工程量匯總表》是對《產(chǎn)品銷售供應(yīng)量確認(rèn)書》的量減去該15根樁的費(fèi)用,是錯誤的。關(guān)于補(bǔ)打樁費(fèi)用,鑒定單位核實(shí)了所有的打樁記錄,最終核定Ф500樁為97米,價格包括竹節(jié)樁款130元/米和送樁款13元/米,合計單價143元/米。因此原審認(rèn)定這個結(jié)算款不包括Ф500補(bǔ)樁費(fèi)用是錯誤的,應(yīng)該按照鑒定報告意見予以認(rèn)定,總金額應(yīng)為134207元而不是100934元。二、關(guān)于塔吊租金損失,原審未予認(rèn)定是錯誤的。塔吊在工地中主要是運(yùn)輸材料和物資,因此塔吊的租金增加是現(xiàn)實(shí)存在的,該損失和被上訴人工期延誤具有因果關(guān)系,請求二審法院酌情予以確定。三、關(guān)于管理人員工資損失,原審酌情確定7萬元,金額偏少。在工期延誤期間,即使按照原審認(rèn)定的45天計算,7萬元也不足以彌補(bǔ)上訴人整個管理班子以及其他人員的工資,請求二審予以增加。四、關(guān)于結(jié)算差價問題。原審沒有認(rèn)定該項損失,主要原因是計算差價太專業(yè),鑒定人員任性不作出,作為法官對此計算確實(shí)存在難度。對此,上訴人表示理解。但是工期延長且鋼材價格暴跌確實(shí)導(dǎo)致上訴人與業(yè)主結(jié)算工程款減少。上訴人在原審時提交了結(jié)算報告、鋼材信息價,上訴人按照結(jié)算報告中的鋼材用量,對比鋼材價格的調(diào)整,得出的損失金額為41余萬元。請求二審責(zé)令鑒定人員對此作出計算,并酌情予以確定。五、關(guān)于利息損失,原審雖然酌情認(rèn)定15萬元,但上訴人系全款墊資施工,工程達(dá)到正負(fù)零時可以領(lǐng)取工程進(jìn)度款為28806819元,上訴人二審時進(jìn)一步提供業(yè)主單位實(shí)際支付首筆進(jìn)度款的證據(jù),請求二審法院酌情增加利息損失金額。六、關(guān)于責(zé)任問題,原審判令上訴人承擔(dān)因質(zhì)量問題造成的部分損失,主要依據(jù)是建設(shè)單位聯(lián)系單。建設(shè)單位認(rèn)為樁基質(zhì)量問題是上訴人質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)、現(xiàn)場施工管理不到位所致,所以原審據(jù)此認(rèn)定上訴人對樁基不合格有一定責(zé)任。上訴人認(rèn)為,對于施工質(zhì)量問題,建設(shè)單位當(dāng)然認(rèn)為是施工單位質(zhì)量把控不嚴(yán)所致,這個站在建設(shè)單位角度而言毫無問題。但是,被上訴人作為實(shí)際施工人,目前出現(xiàn)的問題均反映其產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,作為生產(chǎn)者理應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。被上訴人在審理中稱是地基問題和上訴人施工指揮所致,毫無根據(jù)。綜上,原審法院對于本案實(shí)體處理部分存在錯誤,請求二審予以糾正。
針對廣潤公司的上訴請求及事實(shí)理由,國宏公司辯稱,答辯意見與國宏公司的上訴意見一致,不另行發(fā)表答辯意見。
啟宏公司述稱,1.補(bǔ)樁產(chǎn)生的費(fèi)用并未包含在國宏公司與廣潤公司的結(jié)算費(fèi)用中,一審法院認(rèn)定結(jié)算款中包含Ф600的補(bǔ)樁費(fèi)用,是錯誤的。《機(jī)械連接先張法預(yù)應(yīng)力混凝土竹節(jié)樁加工承攬合同》(以下簡稱《竹節(jié)樁合同》)第十一條第2款明確約定:因打樁施工造成的質(zhì)量問題,如樁偏位補(bǔ)樁、試壓樁不合格等,經(jīng)設(shè)計基礎(chǔ)補(bǔ)強(qiáng),所有費(fèi)用均由乙方(國宏公司)承擔(dān)。在合同明確約定補(bǔ)樁費(fèi)用由國宏公司承擔(dān)的情況下,廣潤公司不可能在結(jié)算時將補(bǔ)樁的費(fèi)用納入結(jié)算款。而一審法院僅憑推斷即認(rèn)定國宏公司與廣潤公司的結(jié)算款中包含了補(bǔ)樁費(fèi)用,沒有事實(shí)依據(jù)。退一步講,即使在國宏公司與廣潤公司的結(jié)算款中包含了補(bǔ)樁費(fèi)用,那么也如國宏公司所闡述的一樣,該款系雙方的結(jié)算,并非損失。在雙方已經(jīng)完成結(jié)算的情況下,即使包含了補(bǔ)樁費(fèi)用,也應(yīng)當(dāng)視為廣潤公司放棄了該部分費(fèi)用的主張,不能因此扣減相應(yīng)的費(fèi)用。2.關(guān)于塔吊費(fèi)用,一審法院認(rèn)定合理。首先,廣潤公司未提供塔吊《租賃合同》的原件,應(yīng)由其承擔(dān)舉證不能的責(zé)任。其次,即使因為國宏公司的原因?qū)е鹿て谘诱`,廣潤公司在明知工期延誤的情形下,完全可以控制塔吊租賃的時間。從廣潤公司提供的租賃合同復(fù)印件看,該合同中并未約定租賃的起始時間。故可以明確,廣潤公司在塔吊租賃上可以靈活控制租賃起始時間,在其明知工期延誤的情況下,可以隨時延后塔吊的起租日,從而避免損失的發(fā)生。在本案中,廣潤公司并未提供其租金損失的證據(jù),且也無法證明塔吊使用與基樁施工的關(guān)聯(lián)性,故一審法院對該損失不予認(rèn)定是正確的。3.關(guān)于結(jié)算差價,一審判決認(rèn)定合理。廣潤公司以結(jié)算延遲導(dǎo)致鋼材價格暴跌為由,從而主張其結(jié)算價格減少41萬余元,該主張完全沒有事實(shí)和法律依據(jù)。首先,價格調(diào)整是建設(shè)工程中非常常見的情形。當(dāng)材料的價格上下浮動超過5%時,超過部分予以調(diào)整。所以,一審法院認(rèn)定鋼材價格的調(diào)整涉及結(jié)算價格的核減,系工程價格調(diào)整的范圍,不屬于廣潤公司的損失。其次,鋼材的使用涉及整個工程,也貫穿工程的始終。所以,退一步講,即使工期延誤對鋼材價格有影響,也無法具體量化影響的程度。再次,該損失金額僅是廣潤公司自行列舉,并無相應(yīng)的證據(jù)予以證明。4.關(guān)于利息損失,一審認(rèn)定沒有事實(shí)依據(jù)。在建設(shè)工程案件中,施工單位獲得工程款延遲,其下游承包商或材料商獲取款項的時間也相應(yīng)延遲。廣潤公司前期獲得的工程款,并非其本身可獲得,而是要將該款項支付給其下游承包商或材料商,即延遲獲得工程款的損失并非由廣潤公司本身承擔(dān),而是將該部分損失分散到了下游承包商或材料商。本案中,即使有工期延誤導(dǎo)致廣潤公司獲得工程款的時間延后,廣潤公司也沒有損失,只不過是其下游承包商或材料商的利息損失。所以,一審法院在沒有明確損失依據(jù)的情形下,即認(rèn)定廣潤公司有利息損失,是不妥當(dāng)?shù)摹?.關(guān)于責(zé)任問題,一審法院認(rèn)定也有欠妥當(dāng)。首先,廣潤公司存在選任不嚴(yán)的責(zé)任。廣潤公司作為專業(yè)的施工單位,其明知國宏公司僅是管樁的生產(chǎn)單位,并無樁基施工資質(zhì),在明知將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的單位施工會導(dǎo)致合同無效的情況下,廣潤公司仍要求國宏公司進(jìn)行施工,本身即存在重大過錯。其次,廣潤公司自行組織設(shè)計、負(fù)責(zé)施工,打樁施工班組完全按照廣潤公司的指示進(jìn)行施工,即使工期延誤,本身的責(zé)任即在于廣潤公司,而非在于國宏公司。6.一審法院對于工期延誤時間的認(rèn)定錯誤。一審法院認(rèn)定,2014年10月28日至2014年12月9日(共43天),系因樁基不合格而停工。從廣潤公司提供的證據(jù)看,2014年11月7日(低應(yīng)變動測)、2014年9月17日-11月24日(低應(yīng)變動測)、2014年10月29日-11月1日(靜載荷試驗)、2014年11月3日-11月4日(靜載荷試驗)、2014年11月5日-11月21日(靜載荷試驗)、2014年11月24日(靜載荷試驗)、2014年12月8日(靜載荷試驗復(fù)測)、2014年11月11日-12月7日(靜載荷試驗)、2014年12月18日-2015年1月20日(低應(yīng)變動測)對部分基樁實(shí)施了測試。也就是說,在一審法院認(rèn)定的上述停工期內(nèi),案涉基樁進(jìn)行了一系列的測試。在測試結(jié)束后,又進(jìn)行了幾天補(bǔ)樁。所以,上述2014年10月28日至2014年12月9日(共43天)停工,不僅有廣潤公司基坑清理的原因,還有基樁集中檢測的原因。而國宏公司的打樁施工早已結(jié)束,需要的也僅是對測試后不合格的樁進(jìn)行補(bǔ)樁而已。故該部分停工時間,不能歸責(zé)于國宏公司。7.關(guān)于檢測費(fèi)用的承擔(dān),一審法院認(rèn)定不妥?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同適用法律問題的解釋(二)》第十一條規(guī)定,在多份合同均無效的情況下,可以參照實(shí)際履行的合同結(jié)算工程價款。所以,雖然合同無效,但雙方在合同中明確約定且代表雙方真實(shí)意思表示的條款,還是可以參照進(jìn)行結(jié)算的。本案中,雙方對于檢測費(fèi)用做了明確的約定,即出現(xiàn)質(zhì)量問題時,檢測費(fèi)用由廣潤公司承擔(dān)。廣潤公司明知國宏公司沒有資質(zhì),仍舊要求國宏公司進(jìn)行打樁,實(shí)則是廣潤公司早已預(yù)料到出現(xiàn)問題的可能性,故才約定了檢測費(fèi)用的承擔(dān)。所以,該約定也是雙方的真實(shí)意思表示。而一審法院卻以合同無效為由,直接將該費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給國宏公司,不僅違背了當(dāng)事人雙方的真實(shí)意思表示,也容易引發(fā)道德風(fēng)險。8.關(guān)于訴訟時效,一審法院認(rèn)定錯誤。雖然廣潤公司于2015年3月25日向國宏公司出具過結(jié)算單,其中提及廣潤公司主張的損失724461元。但是,該結(jié)算單僅是廣潤公司單方提出的,并未經(jīng)國宏公司同意。其次,廣潤公司主張損失的時間為2015年3月25日,但在國宏公司破產(chǎn)后,其并未向管理人申報債權(quán),也未提出抵銷的主張。直至2018年7月向一審法院起訴,時間早已超過當(dāng)時的兩年訴訟時效期間。所以,一審法院認(rèn)定廣潤公司起訴未超過訴訟時效,沒有法律依據(jù)。綜上,請求二審法院依法駁回廣潤公司的上訴請求。
國宏公司上訴請求:1.撤銷一審判決,改判駁回廣潤公司的一審全部訴訟請求。2.一、二審案件受理費(fèi)及鑒定費(fèi)由廣潤公司負(fù)擔(dān)。事實(shí)與理由:一、國宏公司供應(yīng)的管樁無質(zhì)量問題,打樁施工亦無不當(dāng),一審法院認(rèn)為國宏公司不能舉證證明上述抗辯主張,從而認(rèn)定國宏公司供應(yīng)的管樁及施工存在質(zhì)量問題,違反了舉證責(zé)任分配規(guī)則,應(yīng)依法予以糾正。1.沒有證據(jù)證明管樁本身存在質(zhì)量問題。國宏公司向廣潤公司交付管樁時,已提交相應(yīng)的合格證書。廣潤公司在施工前進(jìn)行相應(yīng)的檢驗,檢驗合格后方可用于工程。因此,國宏公司交付的管樁在施工前是符合合同約定的。況且,廣潤公司也無任何證據(jù)證明管樁存在不符合合同約定的情形。2.國宏公司管樁施工沒有不當(dāng)。檢測報告雖顯示部分管樁有裂縫現(xiàn)象,但不能證明該裂縫現(xiàn)象系國宏公司施工原因造成,基于地質(zhì)結(jié)構(gòu)原因造成管樁損壞的現(xiàn)象在管樁工程施工中較為常見。另外,靜壓測試時樁頭壓爆系由于未對樁頭進(jìn)行有效保護(hù)而直接野蠻壓載造成,國宏公司未參與靜壓測試,該責(zé)任與國宏公司無關(guān)。國宏公司在施工中,完全是根據(jù)廣潤公司施工管理人員的指令施工(即施工技術(shù)人員由廣潤公司提供),施工不當(dāng)也系廣潤公司指令不當(dāng)造成。3.管樁斷裂的原因不明,對此,廣潤公司應(yīng)依法負(fù)有相應(yīng)舉證義務(wù)。雖然,廣潤公司提供的質(zhì)監(jiān)部門檢測報告顯示:部分管樁存在斷裂現(xiàn)象,但該檢測數(shù)據(jù)于質(zhì)監(jiān)部門靜載試驗以后得出。報告未確定系何種原因?qū)е鹿軜稊嗔?,不能排除系由于地質(zhì)及其勘察原因造成。因此,該報告不能作為證明管樁質(zhì)量本身存在問題的證據(jù),廣潤公司應(yīng)當(dāng)提供確定的證據(jù)證明系國宏公司原因造成,否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。而且雙方簽訂的《竹節(jié)樁合同》第十四條之所以約定乙方(國宏公司)不保證抗拔試驗合格,正是考慮到產(chǎn)生試驗不合格的因素很多,因此廣潤公司不能保證試驗合格,無法排除廣潤公司以外的原因造成試驗不合格。根據(jù)“誰主張、誰舉證”的舉證原則,廣潤公司認(rèn)為國宏公司施工不當(dāng)造成管樁問題,應(yīng)當(dāng)依法舉證國宏公司存在施工不當(dāng)?shù)氖聦?shí),而一審法院將舉證責(zé)任分配給國宏公司,顯然違背了正當(dāng)?shù)呐e證規(guī)則,有違法律規(guī)定,應(yīng)依法予以糾正。二、一審法院認(rèn)定國宏公司延誤工期45天,明顯錯誤。工期延誤并非國宏公司原因造成,工期應(yīng)依法延長。首先,《竹節(jié)樁合同》管樁施工部分條款依法無效,合同就工期的約定應(yīng)依法無效,不能作為裁判依據(jù)。而且合同約定的1個月工期,顯然過短,不能滿足正常施工需要,將此作為裁決依據(jù)顯然有違公平。其次,國宏公司均是在廣潤公司派遣的技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行施工,具體的施工時間、施工部位、施工進(jìn)度等均由廣潤公司確定,國宏公司應(yīng)廣潤公司的要求提供設(shè)備、管樁材料和設(shè)備操作人員,不存在拖延情況。因此,工期延期也是廣潤公司組織不當(dāng)所造成,非國宏公司原因造成。再次,工期延期系由于廣潤公司或不可抗力原因造成,應(yīng)依法扣除,包括:1.簽證:因場地下陷而駁裝管柱,廣潤公司簽證2天工期;因重復(fù)沉樁,廣潤公司簽證1天工期。小計3天。2.臺風(fēng)影響:臺風(fēng)天9月18日至24日,期間為7天;臺風(fēng)后,場地恢復(fù)需要基坑抽排水以及干燥,另外國宏公司受損的電機(jī)需要拆、修、裝,這段期間為9月25日至10月7日,期間為13天。小計20天。3.基坑斜坡(物料通道)未清除而無法開展該部位施工:2014年10月28日至2014年12月13日期間(共47天)未打樁是由于廣潤公司現(xiàn)場不具備打樁條件而停工,現(xiàn)場不具備打樁條件具體是指這段期間基坑斜坡(系物料等運(yùn)輸通道)未挖掉、未放樣,導(dǎo)致該部位的樁基無法施工,這段期間是因廣潤公司的原因?qū)е峦9?,?yīng)依法扣除工期。該事實(shí)通過與業(yè)主授權(quán)代表王至恩的通話記錄予以證實(shí),并且在2014年10月28日之前在正常施工情況下,后續(xù)工程量很?。▋H2天),國宏公司不可能停工,結(jié)合廣潤公司在這段時間組織對之前已完工樁基進(jìn)行檢測的事實(shí)以及未有證據(jù)顯示國宏公司施工設(shè)備、人員、材料配備不足的情況下,完全可以認(rèn)定系現(xiàn)場客觀原因(物料通道未清除)所致。一審法院以國宏公司未能舉證為由認(rèn)定延期系國宏公司導(dǎo)致,顯然不當(dāng)。因此,上述三個事實(shí)的延期共70天系廣潤公司原因或不可抗力原因?qū)е?,?yīng)依法予以扣除。同時結(jié)合本案樁基施工組織系由廣潤公司負(fù)責(zé),本案另外12天的延期也應(yīng)當(dāng)由廣潤公司承擔(dān),國宏公司不應(yīng)承擔(dān)工期延期責(zé)任。三、原審法院認(rèn)為雙方結(jié)算款中包含Ф600管樁補(bǔ)樁費(fèi)用100934元,是錯誤的。首先,雙方確認(rèn)的《產(chǎn)品銷售供應(yīng)量確認(rèn)書》載明的Ф600管樁數(shù)量9715米系合格樁基的數(shù)量,未包含補(bǔ)樁數(shù)量。廣潤公司自行計算的9252米缺乏事實(shí)依據(jù),一審法院采信廣潤公司的自制清單數(shù)量,而否認(rèn)證明力極強(qiáng)的《產(chǎn)品銷售供應(yīng)量確認(rèn)書》中雙方認(rèn)可的結(jié)算數(shù)量,顯然系證據(jù)采信錯誤。其次,《產(chǎn)品銷售供應(yīng)量確認(rèn)書》以及廣潤公司出具的《明珠廣場竹節(jié)樁管樁工程量匯總表》中載明的內(nèi)容顯示,雙方均已對管樁工程量予以結(jié)算并確認(rèn)。而廣潤公司提出的Ф600管樁補(bǔ)樁費(fèi)用實(shí)際系對管樁工程量結(jié)算提出異議,并非屬于損失范圍,一審法院將此作為損失對待顯然定性錯誤,應(yīng)予以糾正,同時不應(yīng)對結(jié)算價款予以調(diào)整。四、一審法院酌情認(rèn)定廣潤公司鋼管租金增支損失70000元、管理人員工資增支70000元、利息損失150000元明顯缺乏事實(shí)依據(jù),應(yīng)依法予以糾正。首先,上述三筆增支損失缺乏事實(shí)依據(jù)。無效合同的損失賠償應(yīng)以實(shí)際損失為限予以認(rèn)定,廣潤公司未提供證據(jù)證明上述損失客觀存在,一審法院僅憑主觀臆測予以認(rèn)定。廣潤公司沒有提供證據(jù)證明鋼管進(jìn)退場時間、數(shù)量,也未提供鋼管租賃費(fèi)用支出的事實(shí),根本無法判斷鋼管租費(fèi)支出情況,更無法判斷增支的數(shù)額,一審法院的酌情認(rèn)定缺乏基本的事實(shí)依據(jù),有失公允。管理人員工資的增支也缺乏為樁基工程配備管理人員數(shù)量、工種以及支出金額的相應(yīng)事實(shí)。關(guān)于利息的損失更是沒有任何依據(jù)存在。至于廣潤公司認(rèn)為其與業(yè)主約定的付款時間,系廣潤公司對業(yè)主的妥協(xié)讓步,效力不及于國宏公司,更不能作為其向國宏公司主張損失的依據(jù)。而且,根據(jù)施工慣例,工程款一般按進(jìn)度支付,能及時保障廣潤公司投入的收回,相應(yīng)工期延誤僅根據(jù)實(shí)際投入為基數(shù)進(jìn)行裁量,而本案中廣潤公司未舉證其當(dāng)時實(shí)際投入成本,根本無法判斷利息損失。其次,廣潤公司的上述損失無論是否存在,與國宏公司的施工缺乏必然的因果關(guān)系。工期系對施工時間的預(yù)測,而每個分項工程的施工工期必然留有余量,廣潤公司可以通過后續(xù)積極有效的施工進(jìn)行彌補(bǔ)。廣潤公司未采取相應(yīng)措施所造成的擴(kuò)大損失,應(yīng)由廣潤公司自行承擔(dān)。再次,樁基施工部分無效條款產(chǎn)生的損失責(zé)任是基于締約過失責(zé)任,賠償?shù)膿p失不包含合同履行過程中利息等間接損失,一審法院酌情認(rèn)定利息損失有違法理。五、一審法院認(rèn)定325000元檢測費(fèi)由國宏公司承擔(dān),缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。首先,《竹節(jié)樁合同》第十一條第二款明確約定:施工造成的質(zhì)量問題產(chǎn)生的費(fèi)用由國宏公司承擔(dān),但檢測費(fèi)由廣潤公司承擔(dān)。雖然合同無效,但該約定系雙方對該費(fèi)用的真實(shí)意思表示,也是廣潤公司明知上訴人無施工資質(zhì)、不能保障施工質(zhì)量而作出的對施工風(fēng)險的自愿承擔(dān),應(yīng)予以遵循。其次,增加檢測并非國宏公司原因造成。98#、68#、69#、17#、28#共五根管樁檢測,其中98#、68#檢測系對110#管樁類似位置的同理復(fù)驗,是設(shè)計要求提出,并非質(zhì)量問題而檢,該兩根費(fèi)用由廣潤公司負(fù)擔(dān)。69#、17#系質(zhì)監(jiān)部門技術(shù)原因無法確定,在無法確定的情況下,完全可以低壓變方式檢測,而設(shè)計部門卻另外要求檢測該69#、17#管樁,屬于非國宏公司原因擴(kuò)大檢測的費(fèi)用。68#、69#、17#管樁的靜載試驗結(jié)果無法確定,系由質(zhì)監(jiān)部門的技術(shù)原因造成,無權(quán)收取相應(yīng)檢測費(fèi)用,現(xiàn)廣潤公司自愿承擔(dān),與國宏公司無關(guān)。28#管樁樁頭壓壞系在靜載試驗過程中未對樁頭采取保護(hù)措施導(dǎo)致,且重新保護(hù)樁頭后檢測合格,因此28#樁擴(kuò)大檢測并非國宏公司原因造成。再次,廣潤公司提交的35萬元檢測費(fèi)票據(jù)載明的支付時間與本案增加檢測時間不符。票據(jù)載明的時間發(fā)生于2014年5-6月份,而本案管樁增加檢測時間發(fā)生于2014年10月以后,顯然廣潤公司提供的檢測費(fèi)支付憑證與本案無關(guān),缺乏本案所涉增加檢測費(fèi)支出的事實(shí)依據(jù)。六、本案訴訟時效已屆滿,應(yīng)依法駁回廣潤公司的訴訟請求。1.2015年3月25日,雙方對工程款進(jìn)行了結(jié)算,結(jié)算總額為3525953元,扣除已付款項,尚余工程款1725953元。但廣潤公司提出損失賠償共724461元,為此雙方對賠償事項發(fā)生爭議。此后,國宏公司于2015年8月28日進(jìn)入破產(chǎn)重整程序,廣潤公司從未向國宏公司主張過賠償請求,至本案起訴時已超過兩年法定訴訟時效,應(yīng)予以駁回。2.國宏公司進(jìn)入破產(chǎn)程序并不導(dǎo)致破產(chǎn)債權(quán)人廣潤公司的訴訟時效中止、中斷或延長?!吨腥A人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》并未規(guī)定國宏公司破產(chǎn)情形下,破產(chǎn)債權(quán)的訴訟時效可中止、中斷或延長,一審法院以國宏公司破產(chǎn)受理時尚未超過訴訟時效為由認(rèn)定本案未超過訴訟時效,顯然沒有法律依據(jù)。七、一審法院對于鑒定費(fèi)用的分配明顯不當(dāng),應(yīng)予糾正。廣潤公司對本案的損失申請司法鑒定,鑒定金額達(dá)到235萬余元,鑒定機(jī)構(gòu)主要根據(jù)鑒定金額收取鑒定費(fèi)16463元。根據(jù)鑒定報告及一審法院判決結(jié)果,國宏公司承擔(dān)的損失賠償金額不足鑒定申請金額的1/4,而承擔(dān)鑒定費(fèi)比例卻是70%,顯然有違公平公正,主次顛倒,請求二審法院依法予以糾正。綜上,一審判決諸多事實(shí)認(rèn)定錯誤,且適用法律錯誤,應(yīng)依法予以糾正,請求二審法院依法予以改判。
針對國宏公司的上訴請求及事實(shí)理由,廣潤公司辯稱,答辯意見同上訴意見一致,不再另行發(fā)表答辯意見。
啟宏公司述稱,對國宏公司的上訴請求和事實(shí)理由沒有異議,請求法院支持國宏公司的上訴請求。
廣潤公司向一審法院起訴請求:1.確認(rèn)廣潤公司對國宏公司享有2430847元債權(quán)(損失款2350847元、律師代理費(fèi)80000元);2.確認(rèn)廣潤公司的上述債權(quán)與原廣潤公司欠國宏公司的工程款債務(wù)1725953元抵銷。
一審法院認(rèn)定事實(shí):2013年10月9日,廣潤公司與浙江興隆明珠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱興隆明珠公司)簽訂《建設(shè)工程施工合同》,合同約定廣潤公司承包興隆明珠公司開發(fā)的舟山港綜合保稅區(qū)明珠廣場項目,承包范圍包括工程土建結(jié)構(gòu)、水電安裝。2014年4月23日,廣潤公司與國宏公司簽訂《竹節(jié)樁合同》,合同約定國宏公司向廣潤公司提供竹節(jié)樁,還負(fù)責(zé)沉樁、送樁的打樁施工,工期為一個月。2018年5月2日,廣潤公司向國宏公司的破產(chǎn)管理人申報債權(quán),債權(quán)金額合計2430847元。2018年6月13日,國宏公司的破產(chǎn)管理人向廣潤公司送達(dá)《浙江川田實(shí)業(yè)投資有限公司等七家公司合并破產(chǎn)重整案債權(quán)表三》,對廣潤公司申報的債權(quán)未予確認(rèn)。廣潤公司因本案訴訟支出律師代理費(fèi)80000元?!督ㄔO(shè)工程施工合同》還有如下約定:市場價格波動超過合同當(dāng)事人約定的范圍,合同價格予以調(diào)整,其中,材料價格按本次發(fā)包范圍內(nèi)工程實(shí)際開工時間至主體結(jié)構(gòu)完成期間所對應(yīng)月份的《舟山市建設(shè)工程價格信息簡報》中舟山市區(qū)材料價格信息的算術(shù)平均值計算,舟山市區(qū)材料價格信息中沒有相應(yīng)單價的材料,單價由甲乙雙方根據(jù)市場價協(xié)商確定?!吨窆?jié)樁合同》的約定如下:廣潤公司向國宏公司購買竹節(jié)樁,所涉工程為舟山港綜合保稅區(qū)明珠廣場工程;國宏公司負(fù)責(zé)沉樁、送樁;合同價款3462775元,具體金額按實(shí)際供樁量結(jié)算;因管樁質(zhì)量原因、施工不當(dāng)造成損失,經(jīng)國宏公司現(xiàn)場代表簽字確認(rèn)后由國宏公司承擔(dān);國宏公司按施工配樁,因地質(zhì)因素或廣潤公司設(shè)計原因造成斷樁及截樁的,損失由廣潤公司簽字確認(rèn)后由廣潤公司負(fù)責(zé);根據(jù)廣潤公司施工進(jìn)度計劃,國宏公司按廣潤公司要求日期安排樁機(jī)進(jìn)場,工期一個月內(nèi)完成;由于廣潤公司原因造成待工須補(bǔ)償相應(yīng)待工費(fèi),具體金額按實(shí)際情況由雙方協(xié)商決定;按試樁質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供樁,國宏公司不保證抗拔試驗合格;違約方應(yīng)賠償守約方因追償債權(quán)所發(fā)生的一切費(fèi)用(包括但不限于律師代理費(fèi))。該合同的“乙方責(zé)任”一欄還載明“因打樁施工造成的質(zhì)量問題,如樁偏位補(bǔ)樁、試壓樁不合格等,經(jīng)設(shè)計基礎(chǔ)補(bǔ)強(qiáng),所有費(fèi)用均由乙方(即國宏公司)承擔(dān)。檢測費(fèi)用由甲方(即廣潤公司)承擔(dān)”。國宏公司施工期間,舟山市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站檢驗測試中心多次進(jìn)行了基樁靜載荷試驗和基樁低應(yīng)變動測,并出具了檢測報告。2014年11月5日的《基樁靜載荷試驗檢測報告》載明,2014年10月29日至11月1日對4根樁(Φ500的256#和298#、Φ600的36#和110#)進(jìn)行檢測,結(jié)論是110#、256#極限承載力低于預(yù)估值。2014年11月10日的《基樁低應(yīng)變動測報告》載明,2014年11月7日對部分樁基(17#、36#、57#、68#、69#、98#、110#)進(jìn)行抽檢,結(jié)論是Ⅰ類樁1根,Ⅱ類樁4根,Ⅳ類樁2根(斷樁),建議對Ⅳ類樁(68#、69#)作技術(shù)處理,對該工程基樁擴(kuò)大檢測范圍。2014年11月11日的《基樁靜載荷試驗檢測報告》載明,2014年11月3日至11月4日對2根樁(Φ600的68#和98#)進(jìn)行檢測,結(jié)論是68#樁單樁豎向抗壓極限承載力無法確定。2014年11月24日的《基樁靜載荷試驗檢測報告》載明,2014年11月5日至11月21日對2根樁(Φ600的17#和69#)進(jìn)行檢測,結(jié)論是17#樁、69#樁單樁豎向抗壓極限承載力無法確定。2014年12月1日的《基樁靜載荷試驗檢測報告》載明,2014年11月24日對1根樁(Φ600的28#)進(jìn)行檢測,結(jié)論是28#樁單樁豎向抗壓極限承載力等于4000kN,低于預(yù)估值。2014年12月2日的《基樁低應(yīng)變動測報告》載明,2014年9月17日至11月24日對部分樁基(72根)進(jìn)行檢測,結(jié)論是均為Ⅰ類樁或Ⅱ類樁。2014年12月9日的《基樁豎向抗拔靜載荷試驗檢測報告》載明,2014年11月11日至12月7日對3根樁(Φ500的234#、243#、355#)進(jìn)行檢測,結(jié)論是234#樁、243#樁單樁豎向抗拔極限承載力分別等于560kN、720kN,低于預(yù)估值。2014年12月11日的《基樁靜載荷試驗檢測報告》載明,17#樁經(jīng)樁頭加固后,2014年12月8日進(jìn)行復(fù)測,復(fù)測結(jié)果合格。2015年1月26日的《基樁低應(yīng)變動測報告》載明,2014年12月18日至2015年1月20日對部分樁基(180根)進(jìn)行檢測,結(jié)論是Ⅰ類樁112根,Ⅱ類樁46根,Ⅲ類樁22根,建議對Ⅲ類樁作技術(shù)處理。
舟山市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院針對基樁相關(guān)問題出具了多份業(yè)務(wù)聯(lián)系單。2014年9月2日的05號聯(lián)系單涉及補(bǔ)樁樁頂與承臺連接、灌芯。2014年9月2日的07號聯(lián)系單涉及Ⅲ類樁灌芯處理方案。2014年11月28日的09號聯(lián)系單載明,Φ600持力層在含粘性土角礫層的樁,根據(jù)載荷試驗結(jié)果,需進(jìn)行補(bǔ)樁;針對17#樁試樁樁頭壓壞的情況,需作樁頭處理,后重新試驗。2014年11月28日的10號聯(lián)系單載明,根據(jù)載荷試驗報告及現(xiàn)場施工情況,3根Φ500樁經(jīng)復(fù)核承載力滿足要求;Φ600短樁根據(jù)09號聯(lián)系單補(bǔ)樁;1根Φ600長樁壓至4500kN樁頭壓碎,另有2根斷樁、1根樁頭碎裂未確定承載力,長樁承載力待17#樁的載荷試驗結(jié)果出具后綜合判定;地下室及裙房、B樓局部繼續(xù)施核滿足設(shè)計要求;抗拔試驗,經(jīng)復(fù)核滿足設(shè)計要求。
2015年8月28日,一審法院裁定受理國宏公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)合并破產(chǎn)重整申請,并指定浙江震舟律師事務(wù)所擔(dān)任管理人。2018年2月24日,一審法院裁定批準(zhǔn)國宏公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的重整計劃。2018年6月6日,國宏公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)作為轉(zhuǎn)讓人,與第三人(受讓人)啟宏公司、重整人浙江潤柯貿(mào)易有限公司簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。該協(xié)議書約定,國宏公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)重整人同意,將2018年2月24日止管理人尚未催收回來的應(yīng)收款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人啟宏公司;債權(quán)轉(zhuǎn)讓后,第三人有權(quán)就轉(zhuǎn)讓債權(quán)向債務(wù)人行使權(quán)利。2018年7月4日,重整人出具《情況說明》,稱債權(quán)轉(zhuǎn)讓包括廣潤公司的應(yīng)付款。2018年8月10日,啟宏公司向廣潤公司發(fā)出《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》。
一審法院認(rèn)為,案件爭議焦點(diǎn)如下:一是國宏公司供應(yīng)的竹節(jié)樁及打樁施工是否存在質(zhì)量問題;二是打樁施工工期是否延誤;三是廣潤公司與國宏公司結(jié)算的打樁施工款是否包含補(bǔ)樁費(fèi)用;四是廣潤公司的損失。
關(guān)于爭議焦點(diǎn)一。國宏公司關(guān)于地質(zhì)結(jié)構(gòu)原因造成管樁損壞,靜壓測試時樁頭未保護(hù),野蠻壓載壓爆樁頭,廣潤公司施工管理員指令不當(dāng)造成施工不當(dāng),廣潤公司未提供地質(zhì)勘察報告導(dǎo)致國宏公司無法得知土質(zhì)結(jié)構(gòu)等抗辯主張,以及啟宏公司關(guān)于臺風(fēng)造成工地長期積水,土地松軟影響樁機(jī)平衡,致使管樁爆裂的陳述主張,均缺乏證據(jù)證明。國宏公司以管樁出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格檢驗為由,主張管樁無質(zhì)量問題,亦難以成立。根據(jù)前述查明的基樁測試及設(shè)計單位處理之事實(shí),可以認(rèn)定國宏公司所打部分基樁不合格。廣潤公司提供的國宏公司2014年9月12日致廣潤公司的書面材料載明,2014年9月10日、9月11日Φ600樁連續(xù)打爆2根,廣潤公司懷疑該批管樁混凝土質(zhì)量有問題,國宏公司同意更換一批管樁;國宏公司并表示將查找原因,加強(qiáng)管理,嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān),降低管樁打爆頻率。盡管不能依據(jù)該份書面材料就認(rèn)定國宏公司自認(rèn)管樁質(zhì)量及施工有問題,但該份材料亦反映出,當(dāng)出現(xiàn)管樁打爆的情況時,雙方都無法排除管樁質(zhì)量問題的可能性,且國宏公司不確定其施工是否恰當(dāng)。因此,管樁質(zhì)量問題造成基樁不合格的可能性難以排除。同樣,國宏公司打樁施工不當(dāng)?shù)目赡苄砸嚯y以排除。國宏公司作為打樁施工方,有義務(wù)保障所打基樁質(zhì)量合格,其主張基樁不合格非因其所致,而是另有原因,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的證明責(zé)任。國宏公司提供的《樁位偏差驗收記錄表》和《樁偏位處理鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄》《竹節(jié)樁灌芯鋼筋隱蔽工程檢查驗收記錄》反映的是最終驗收情況,不能證明施工過程中沒有發(fā)生質(zhì)量問題。由于國宏公司不能證明其抗辯主張,故認(rèn)定國宏公司供應(yīng)的竹節(jié)樁或(及)打樁施工存在質(zhì)量問題。但是從廣潤公司提供的建設(shè)單位2015年3月17日聯(lián)系單看,建設(shè)單位認(rèn)為基樁缺陷亦與廣潤公司采購質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),現(xiàn)場打樁施工管理及基礎(chǔ)處理不到位有關(guān)。故認(rèn)為廣潤公司對基樁不合格也有一定責(zé)任。
關(guān)于爭議焦點(diǎn)二。廣潤公司主張國宏公司實(shí)際進(jìn)場施工是2014年8月22日,實(shí)際完工是2014年12月14日,歷時114天;2014年9月21日臺風(fēng)“塔巴”和2014年9月30日臺風(fēng)“米娜”影響工期17天,故國宏公司延誤工期2個月零5天;工期延誤原因是國宏公司完成的部分基樁經(jīng)檢測不合格,需要進(jìn)一步處理,以及國宏公司存在施工管理問題。廣潤公司針對其主張?zhí)峁┝舜驑妒┕び涗浻枰宰C明。國宏公司主張國宏公司進(jìn)場施工是2014年9月7日,實(shí)際完工是2014年12月14日;2014年9月18日至9月24日臺風(fēng)影響7天,之后場地恢復(fù)、基坑排水、被告的受損電動機(jī)修理耗時13天,以上20天系因臺風(fēng)導(dǎo)致延期。2014年10月27日起受臺風(fēng)影響,到2014年12月10日復(fù)工。這段時間是基坑坡道需要清理,清理后才能施工,清理責(zé)任方是廣潤公司。另,國宏公司施工需由廣潤公司組織安排,廣潤公司的組織問題也是延期原因。根據(jù)打樁施工記錄記載,2014年8月22日至2014年9月17日有基本連續(xù)的施工記錄,2014年9月18日至2014年10月6日無施工記錄,2014年10月7日至2014年10月27日有連續(xù)施工記錄,2014年10月28日至2014年12月9日無施工記錄,2014年12月10日至2014年12月15日有基本連續(xù)的施工記錄。據(jù)此,可以認(rèn)定:一、打樁施工實(shí)際工期為2014年8月22日至2014年12月15日,歷時116天,比合同約定的一個月內(nèi)多出86天。二、2014年9月18日至2014年10月6日,2014年10月28日至2014年12月9日,曾停工兩次。結(jié)合雙方的陳述,前一次停工可認(rèn)定受臺風(fēng)影響。后一次停工的原因,國宏公司對其主張未能舉證證明。前述查明的基樁測試及設(shè)計單位處理之事實(shí)中,可見2014年10月29日檢測4根樁,發(fā)現(xiàn)110#、256#極限承載力低于預(yù)估值,之后繼續(xù)檢測及增加測試,設(shè)計單位隨之作出相應(yīng)處理,至2014年12月8日對17#樁進(jìn)行復(fù)測,結(jié)果合格。時間上與后一次停工基本合拍。故認(rèn)定后一次停工系基樁不合格所致,時間涉及43天。三、扣除兩次停工外,工期仍超出合同約定24天。國宏公司提供了管理人出具的《情況說明》,其中提到2014年12月10日至12月14日補(bǔ)樁5根,打樁5根。因此,2014年12月10日后的施工,部分是前期基樁質(zhì)量問題所致,應(yīng)酌情加計2天延誤。鑒于施工組織系由廣潤公司負(fù)責(zé)等因素,其余超出約定的工期,不宜認(rèn)定為國宏公司延誤。綜上,國宏公司延誤工期認(rèn)定為45天。
關(guān)于爭議焦點(diǎn)三。(一)關(guān)于施工款總額及欠款總額。國宏公司提供了證據(jù)《產(chǎn)品銷售供應(yīng)量確認(rèn)書》、經(jīng)傅良岳簽名確認(rèn)的三份聯(lián)系單。廣潤公司對前者無異議,對后者的真實(shí)性有異議。由于《竹節(jié)樁合同》上傅良岳代表廣潤公司簽名,故三份聯(lián)系單的真實(shí)性可予確認(rèn)。據(jù)此認(rèn)定如下:國宏公司完成施工后提交了《產(chǎn)品銷售供應(yīng)量確認(rèn)書》。該確認(rèn)書載明,舟山港綜合保稅區(qū)明珠廣場工程所涉竹節(jié)樁,發(fā)運(yùn)規(guī)格型號“T-PHC-AB500-460(110)”樁9643米,退場727米,決算數(shù)8916米,金額1159080元(每米130元);發(fā)運(yùn)規(guī)格型號“T-PHC-AB500-460(110)抗拔”樁195米,決算數(shù)195米,金額28275元;發(fā)運(yùn)規(guī)格型號“T-PHC-AB600-560(140)”樁10134米,退場419米,決算數(shù)9715米,金額1943000元;“T-PHC-AB500-460(110)”打樁款決算數(shù)9111米,金額118443元(每米13元);“T-PHC-AB600-560(140)”打樁款決算數(shù)欠款1625019元。廣潤公司變更前的第2項訴請所涉金額即由此而來。廣潤公司另列明的四筆款項中,三筆與前述聯(lián)系單一致。由于另增加了一筆30000元,故國宏公司的施工款可增計為3528878元。由于已付款為1800000元,則欠款本應(yīng)為1728878元。但廣潤公司變更后的第2項訴請所涉金額1725953元,啟宏公司主張的受讓債權(quán)1727305元均與前述欠款金額不一致。國宏公司提供了廣潤公司的舟山港綜合保稅區(qū)明珠廣場項目部于2015年3月25日出具的《舟山港綜合保稅區(qū)明珠廣場竹節(jié)樁工程結(jié)算》(復(fù)印件)。該書證載明,國宏公司的樁基施工工程款合計3525953元,扣除預(yù)付工程款1500000元、進(jìn)度款300000元、質(zhì)量問題損失724461元,尚余1001492元。廣潤公司對該證據(jù)的真實(shí)性有異議。但廣潤公司變更后的第2項訴請所涉金額1725953元(3525953元-1800000元)顯然是由此而來。故認(rèn)為該書證可予確認(rèn)?!懂a(chǎn)品銷售供應(yīng)量確認(rèn)書》上提到的Φ500斷樁11米,若按每米(130元+13元)計算11米,金額為1573元。欠款1728878元-1573元=1727305元,啟宏公司主張的受讓債權(quán)1727305元應(yīng)系由此而來。綜上,國宏公司的打樁施工結(jié)算款應(yīng)認(rèn)定為3528878元,廣潤公司欠款金額應(yīng)認(rèn)定為1727305元。(二)關(guān)于結(jié)算款是否包含補(bǔ)樁費(fèi)用。廣潤公司提供了廣潤公司與建設(shè)單位、監(jiān)理單位于2015年1月10日形成的《明珠廣場竹節(jié)管樁工程量匯總表》。該表記載Φ500計量9111米(含打試樁,不含打補(bǔ)樁4根197米)、Φ600計量9252米(含打試樁、設(shè)計補(bǔ)樁,不含打補(bǔ)樁11根540米);15根補(bǔ)樁由廣潤公司承擔(dān),不列入工程量計算。顯然,廣潤公司在訴訟過程中列的施工款清單中,竹節(jié)樁款、打樁款的計量系根據(jù)該表確定。這就意味著廣潤公司自行計算的施工款3425019元不包含打補(bǔ)樁費(fèi)用。結(jié)算款3528878元與之有10萬余元差額,是否包含打補(bǔ)樁費(fèi)用呢?《產(chǎn)品銷售供應(yīng)量確認(rèn)書》是結(jié)算款3528878元的主要計算依據(jù)。與廣潤公司自行計算所涉的竹節(jié)樁款、打樁款計量數(shù)據(jù)比較,Φ500計量一致,均為9111米,Φ600計量不一致,廣潤公司計量9252米,國宏公司計量9715米,差額463米。故認(rèn)為,結(jié)算款3528878元中,Φ500補(bǔ)樁費(fèi)用未計入,Φ600補(bǔ)樁費(fèi)用已計入,計入的數(shù)量為463米。廣潤公司申請工程造價鑒定。一審法院委托浙江恒誠工程管理咨詢有限公司進(jìn)行司法鑒定。該鑒定機(jī)構(gòu)出具了“恒誠價鑒(2019)2
號”《工程造價鑒定意見書》,廣潤公司支出了鑒定費(fèi)16463元。該鑒定書中對補(bǔ)樁工程費(fèi)的意見是,Φ500共97米,工料單價143元,合價13871元;Φ600共552米,工料單價218元,合價120336元。鑒定確定的Φ600工料單價218元可以作為依據(jù),數(shù)量則應(yīng)以前述463米為準(zhǔn),結(jié)算款中包含的補(bǔ)樁費(fèi)用應(yīng)認(rèn)定為100934元。
關(guān)于爭議焦點(diǎn)四。(一)經(jīng)鑒定確認(rèn)的損失。補(bǔ)樁費(fèi)用100934元前述已作認(rèn)定?!豆こ淘靸r鑒定意見書》對其他相關(guān)工程費(fèi)用核定如下:1.額外對6根樁(其中1根試壓兩次)進(jìn)行靜壓試驗,產(chǎn)生檢測費(fèi)325000元。2.22根Ⅲ類樁處理費(fèi)用16345元。3.補(bǔ)樁導(dǎo)致承臺、地梁擴(kuò)大或增加產(chǎn)生費(fèi)用34939元。4.其他費(fèi)用3352元,包括小應(yīng)變1300元、割樁帽431元、做樁帽1621元。各方當(dāng)事人對上述鑒定意見均無異議。廣潤公司提供的《舟山市萬事達(dá)建設(shè)工程咨詢有限公司關(guān)于舟山港綜合保稅區(qū)工程造價結(jié)算審核的報告》(以下簡稱《結(jié)算審核報告》)中記載,廣潤公司被建設(shè)單位扣除“竹節(jié)管樁靜荷載試驗費(fèi)用”325000元。(二)未經(jīng)鑒定確認(rèn)的損失。鑒定機(jī)構(gòu)認(rèn)為鋼管租費(fèi)等項(即廣潤公司主張的第6至10項損失)現(xiàn)有證據(jù)不充分,未予鑒定。廣潤公司認(rèn)為,鑒定機(jī)構(gòu)對該部分費(fèi)用不予鑒定,未履行鑒定職責(zé)。廣潤公司主張的這部分損失均是基于工期延誤。既然工期延誤屬實(shí),相關(guān)損失有必要予以審核。鋼管、塔吊的租金、管理人員工資、結(jié)算差價,屬于造價審核范疇,鑒定機(jī)構(gòu)有能力進(jìn)行鑒定?,F(xiàn)鑒定中未予核定,應(yīng)由法院進(jìn)行認(rèn)定。廣潤公司主張的財務(wù)損失,不屬于鑒定機(jī)構(gòu)審核范疇,應(yīng)由法院進(jìn)行認(rèn)定。1.鋼管租金增支。廣潤公司稱,廣潤公司施工A#、B#、C#三幢樓,A#、C#樓采用混凝土灌注樁,B#、裙樓采用竹節(jié)樁,基樁及地下室分階段施工;廣潤公司完成了A#、C#樓基礎(chǔ),地下室支模鋼管本可以拆下,移用于竹節(jié)樁部分地下室施工;因國宏公司延誤工期,鋼管處于等待移用狀態(tài),被閑置,租金增支。廣潤公司提供《腳手架及支模架搭設(shè)內(nèi)部承包協(xié)議》及結(jié)算方案(復(fù)印件),擬證明其主張的損失。上述證據(jù)即使真實(shí),亦無法直接證明鋼管租金。但國宏公司延誤打樁工期,可以推定后續(xù)相關(guān)施工受到影響,鋼管租期延長應(yīng)屬客觀。結(jié)合工期延誤時間和鋼管租賃市場價,酌情確定鋼管租金增支70000元。2.塔吊租金增支。廣潤公司提供的塔吊《租賃合同》(復(fù)印件),即使真實(shí),亦只能證明廣潤公司租用了塔吊。但是,對于塔吊使用與基樁施工之間的關(guān)聯(lián)性,廣潤公司未陳述有說服力的理由,更未能舉證證明。廣潤公司的該項損失主張,不予認(rèn)定。3.管理人員工資增支。廣潤公司主張因國宏公司延誤打樁工期,導(dǎo)致整個工程工期延長,有其合理性。但廣潤公司的具體損失計算依據(jù)不足。參照《結(jié)算審核報告》中基樁部分管理費(fèi),結(jié)合工期延誤時間,酌情確定管理人員工資增支70000元。4.結(jié)算差價損失。廣潤公司與建設(shè)單位之間確實(shí)有價格調(diào)整的約定?!督Y(jié)算審核報告》中亦記載“鋼筋工程量及材料單價調(diào)整,扣除費(fèi)用約156.09萬元”。但是,一則上述審核報告無法直觀反映鋼筋單價調(diào)整涉及的核減金額,即廣潤公司主張鋼材價格下滑造成結(jié)算差價損失410583元,卻沒有對金額計算依據(jù)予以證明。二則打樁工期延誤與結(jié)算差價之間的關(guān)聯(lián)性,難以認(rèn)定。三則價格調(diào)整的約定是慣例,反映的是材料款成本支出與工程相應(yīng)結(jié)算價之間的平衡,不能視為損失。廣潤公司的該項損失主張,不予認(rèn)定。5.利息損失。由于廣潤公司與建設(shè)單位約定首次工程款在完成地面±0后支付,廣潤公司主張因國宏公司延誤打樁工期,導(dǎo)致完成地面±0的日期延后,廣潤公司延遲獲得首次工程進(jìn)度款,有其合理性。但是,一則廣潤公司提供的進(jìn)度款申報表,未經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)。即廣潤公司主張的首次工程款金額,缺乏依據(jù)。二則《中華人民共和國合同法》第一百一十三條第一款規(guī)定“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失?!币髧旯具^高承擔(dān)利息損失,缺乏依據(jù)。故本院酌情確定利息損失150000元。至于結(jié)算是否推遲,難以認(rèn)定,且結(jié)算即使推遲,系何種原因造成,與國宏公司的施工工期有無關(guān)聯(lián)亦難以認(rèn)定,故廣潤公司主張結(jié)算推遲的利息損失,不予支持。
綜上,廣潤公司與國宏公司簽訂的《竹節(jié)樁合同》,實(shí)質(zhì)是國宏公司包工包料的建設(shè)工程分包合同。因國宏公司無打樁施工資質(zhì),故該合同無效?!吨腥A人民共和國合同法》第五十八條規(guī)定“合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應(yīng)當(dāng)折價補(bǔ)償。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任?!薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第三條規(guī)定“建設(shè)工程施工合同無效,一方當(dāng)事人請求對方賠償損失的,應(yīng)當(dāng)就對方過錯、損失大小、過錯與損失之間的因果關(guān)系承擔(dān)舉證責(zé)任。”“損失大小無法確定,一方當(dāng)事人請求參照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)工期、工程價款支付時間等內(nèi)容確定損失大小的,人民法院可以結(jié)合雙方過錯程度、過錯與損失之間的因果關(guān)系等因素作出裁判。”據(jù)此,對于廣潤公司的損失(利息損失除外)620570元,酌情確定由國宏公司賠償430000元。利息損失150000元在核定時已經(jīng)考慮了責(zé)任分擔(dān)因素,故全額由國宏公司承擔(dān)。國宏公司主張“竹節(jié)管樁靜荷載試驗費(fèi)用”325000元按《竹節(jié)樁合同》約定應(yīng)由廣潤公司承擔(dān)之主張,不予采納。合同約定屬實(shí),但該合同無效,違約責(zé)任條款不適用。同理,廣潤公司要求國宏公司賠償律師代理費(fèi)的主張,不予支持。綜上,確認(rèn)廣潤公司對國宏公司享有債權(quán)580000元。關(guān)于廣潤公司抵銷權(quán)訴訟請求?!吨腥A人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第四十條規(guī)定“債權(quán)人在破產(chǎn)申請受理前對債務(wù)人負(fù)有債務(wù)的,可以向管理人主張抵銷?!薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法〉若干問題的規(guī)定(二)》第四十一條規(guī)定“債權(quán)人依據(jù)企業(yè)破產(chǎn)法第四十條的規(guī)定行使抵銷權(quán),應(yīng)當(dāng)向管理人提出抵銷主張?!钡谒氖l規(guī)定“管理人收到債權(quán)人提出的主張債務(wù)抵銷的通知后,經(jīng)審查無異議的,抵銷自管理人收到通知之日起生效?!薄肮芾砣藢Φ咒N主張有異議的,應(yīng)當(dāng)在約定的異議期限內(nèi)或者自收到主張債務(wù)抵銷的通知之日起三個月內(nèi)向人民法院提起訴訟。無正當(dāng)理由逾期提起的,人民法院不予支持。”“人民法院判決駁回管理人提起的抵銷無效訴訟請求的,該抵銷自管理人收到主張債務(wù)抵銷的通知之日起生效。”可見,法律對于企業(yè)破產(chǎn)情形下債的抵銷已有程序性規(guī)定。故廣潤公司在本案確定的債權(quán),若行使抵銷權(quán),應(yīng)按照相關(guān)法律規(guī)定另行由管理人處理。廣潤公司要求在本案中確認(rèn)債務(wù)抵銷的訴訟請求,不予處理。廣潤公司已于2015年3月25日基于基樁質(zhì)量問題向國宏公司提出賠償要求,國宏公司于2015年8月28日申請破產(chǎn)重整。故國宏公司及啟宏公司關(guān)于廣潤公司起訴超過訴訟時效期間的主張,不成立。依照《中華人民共和國合同法》第五十八條,《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條,《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第三條,《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第四十條、第五十八條第三款,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法〉若干問題的規(guī)定(二)》第四十一條、第四十二條規(guī)定,判決:一、確認(rèn)廣潤公司對國宏公司享有債權(quán)580000元;二、駁回廣潤公司其他訴訟請求。案件受理費(fèi)80元,由廣潤公司負(fù)擔(dān)40元,國宏公司負(fù)擔(dān)40元。鑒定費(fèi)16463元,由廣潤公司負(fù)擔(dān)5000元,國宏公司負(fù)擔(dān)11463元。
二審期間,廣潤公司提供以下證據(jù):
1.造價咨詢合同、咨詢報告、鋼材差額表各一份,擬證明因國宏公司打樁造成工期延誤2個月5天,致使廣潤公司工程款結(jié)算延遲,在此期間鋼材價格下降,導(dǎo)致廣潤公司與建設(shè)單位的鋼材結(jié)算差價達(dá)214393.4元。
2.塔式起重機(jī)驗收書一份,擬證明用于A#樓、B#樓、C#樓的三臺塔吊的啟用時間。
3.平面圖一份,擬證明基樁施工與塔吊使用具有關(guān)聯(lián)性。
4.中國銀行進(jìn)賬單二份、收據(jù)一份、大額支付系統(tǒng)專用憑證一份,擬證明廣潤公司收到建設(shè)單位工程款28806819元的時間。
5.企業(yè)工商登記信息、甲級工程造價咨詢單位查詢單一份,擬證明第三方咨詢機(jī)構(gòu)舟山市博創(chuàng)建設(shè)咨詢有限公司具有甲級工程造價咨詢的資質(zhì),該咨詢機(jī)構(gòu)作出的關(guān)于鋼材結(jié)算差價214393.4元的咨詢意見是合法有效的。
6.舟山市建筑起重機(jī)械設(shè)備使用登記表一份,擬證明用于A#樓、B#樓、C#樓三臺塔吊的啟用時間。
國宏公司質(zhì)證后認(rèn)為,對證據(jù)1的三性均有異議,這是廣潤公司單方面委托的,國宏公司不予認(rèn)可,另外咨詢報告依據(jù)的材料都是廣潤公司自行提供的,并未經(jīng)國宏公司確認(rèn),咨詢報告本身也載明該報告不能作為證據(jù)使用。對證據(jù)2,起重機(jī)的使用與本案樁基工程沒有關(guān)聯(lián)性,起重機(jī)使用延期造成的損失也超過了樁基施工合同的逾期范圍。對證據(jù)3的真實(shí)性沒有異議,但與本案沒有關(guān)聯(lián)。對證據(jù)4的真實(shí)性由法庭核實(shí)。對證據(jù)5,該證據(jù)是復(fù)印件,真實(shí)性無法確認(rèn)。對證據(jù)6的關(guān)聯(lián)性有異議,塔吊的啟用時間與廣潤公司是否存在實(shí)際損失之間并無關(guān)聯(lián)。
啟宏公司質(zhì)證后認(rèn)為,對證據(jù)1,咨詢報告是根據(jù)信息價進(jìn)行測算的,本案中廣潤公司主張的是損失款,從咨詢報告中不能反映出廣潤公司的實(shí)際損失。對證據(jù)2、3,不能證明因為樁基施工導(dǎo)致了塔吊的延期使用。三臺塔吊是獨(dú)立分布的,樁基工程是否延期與另外兩臺塔吊沒有關(guān)聯(lián),從驗收書中也可以看出三臺塔吊均是在同時向有關(guān)部門申報,可以發(fā)現(xiàn)廣潤公司施工是為了備案和租賃的簡便,讓塔吊提前進(jìn)場,才導(dǎo)致了租賃時間的延長,與國宏公司無關(guān)。對證據(jù)4,從廣潤公司自己的表述來看,A#樓、C#樓已經(jīng)建起來了,這些憑證不能看出是A#樓、C#樓工程款還是基礎(chǔ)工程款,所以不能證明工程款的延期。支付工程款的時間節(jié)點(diǎn)是廣潤公司與建設(shè)單位自行協(xié)商的,不能將其歸責(zé)于國宏公司。對證據(jù)5的真實(shí)性沒有異議,但不能證明咨詢報告內(nèi)容的真實(shí)性。對證據(jù)6,塔吊的使用必須要經(jīng)過相關(guān)部門驗收,廣潤公司之前提供的證據(jù)能夠反映三臺塔吊啟用時間是2014年9月5日。
本院經(jīng)審查后認(rèn)為,對廣潤公司提供的上述證據(jù)的真實(shí)性本院予以確認(rèn),對證據(jù)的證明力,本院將結(jié)合其他證據(jù)和當(dāng)事人陳述等綜合予以認(rèn)定。
本院二審查明的事實(shí)與一審查明的事實(shí)一致,對一審查明的事實(shí),本院予以確認(rèn)。
另查明,廣潤公司、國宏公司均確認(rèn)廣潤公司因案涉承攬合同應(yīng)向國宏公司支付工程款1725953元,啟宏公司亦予以認(rèn)可
判決結(jié)果
駁回上訴、維持原判。
二審案件受理費(fèi)80元,由上訴人浙江廣潤建設(shè)有限公司負(fù)擔(dān)40元,上訴人舟山市國宏水泥構(gòu)件有限公司負(fù)擔(dān)40元。
本判決為終審判決
合議庭
審判長許旭濤
審判員熊俊杰
審判員劉燕波
二〇二〇年八月三日
法官助理桂婷婷
代書記員張夢婷
判決日期
2020-08-26